您的当前位置: 开奖直播 > 香港开奖结果现场直播 >

求高人看装修起诉状是否可以

更新时间:2019-08-10

  1、请求法院依法判令XX工程有限公司继续履行《家庭居室装饰装修工程施工合同》。

  2、请求法院依法判令被告XX装饰工程有限公司向原告支付违约金(自2011年11月10日起至工程交付之日止,每日按工程造价的1‰计算)。

  3、请求法院依法判令XX装饰有限责任公司承担所造成XXX小区1X1楼20X室损坏赔偿金4000元整。

  原告为了装修购买的位于XX市XX小区18X楼30X的房屋,于2011年9月19日与被告XX装饰工程有限公司签订了《家庭居室装饰装修工程施工合同》。合同XX装饰工程有限公司负责施工,工程款共计39279元,工期50天,XX装饰工程有限公司采取特有的“包工包料”。合同签订后原告根据被告提供的预算在2007年月日至2007年月日往被告共用的资金卡内付了材料款和人工费等共计38100元,此款现仍有余额。

  2011年10月15日开始施工后先后出现了多处质量问题,并由于工人拆除暖气管线并未安装,安装人员不在致使物业暖气试压造成房屋大面积漏水,并使楼下201室天花板损坏。经与被告XX装饰工程有限公司多次协商,最后双方于2012年2月20日达成解决方案,赔偿XX小区18X楼20X室损失4000元。此后由于被告方施工负责人变动等原因工程一直处于半停工状态,原告多次向XX装饰工程有限公司领导投诉、协商未果。

  现在室内原告定制的踢脚线个房间,电视背景墙手绘图,走廊右侧手绘图,玄关灯管2根,玄关灯6盏,电视背景墙射灯3盏均未安装。

  被告工期延误已达三个月之久,应履行合同施工将符合质量要求的装修房屋交付给原告。由于被告的违约行为造成原告三个月不能使用房屋,以及装修工程中存在多处质量问题给原告造成了巨大的经济损失,被告理应承担违约责任。为此特提起诉讼,请依法裁决。

  可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

  一、将“起诉书”改为“民事起诉状”,因为起诉书是检察院起诉犯罪嫌疑人所用文书;

  四、诉讼请求部分删去“请求法院依法”,这样的表述不是很好,因为暗含了法院会不依法判决的意思;

  五、诉讼请求第4项,精神损失费不会得到支持,也没有车辆使用精神损失费一说;

  七、天线宝宝心水论坛,事实与理由部分较为冗长,可以缩略,着重表达施工方未履行其合同义务,给原告造成损失。

  八、本诉状及起诉所需的其他证据材料,各复印两份,在立案时一份交法院,一份由法院交被告,一份自己留存,诉讼中使用。



    友情链接:

Copyright 2018-2021 开奖直播 版权所有,未经授权,禁止转载。